Договор публичной оферты на выполнение работ

г. Москва  

Дата публикации: «20» мая 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Кулаева Ирина Павловна (ОГРНИП 324774600634413, ИНН 773102925050), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», настоящей публичной офертой (далее – «Договор» или «Оферта») предлагает любому заинтересованному лицу (далее – «Заказчик») заключить договор подряда на условиях, изложенных ниже.

Акцепт Оферты осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Полный и безоговорочный акцепт означает заключение Договора на условиях Оферты.
1. Термины и определения
1.1. Оферта – настоящий документ (включая все приложения), размещённый Подрядчиком на сайте (или направленный по запросу), содержащий все существенные условия договора подряда.
1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий Оферты путём совершения действий, указанных в разделе 2.
1.3. Заказ – заполненная Заказчиком форма (техническое задание) с указанием объёма, места, сроков и стоимости работ, направленная Подрядчику способом, указанным в разделе 2.
1.4. Работы – перечень действий, определённый в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), которые Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик – оплатить.
1.5. Акт – Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №3 к Договору).

2. Акцепт оферты и порядок заключения Договора
2.1. Оферта действует бессрочно до её отзыва Подрядчиком. Подрядчик вправе в любое время изменить условия Оферты или отозвать её, разместив информацию на своём сайте (или уведомив Заказчиков, с которыми Договор уже заключён, не менее чем за 3 дня). Изменения вступают в силу для новых Заказчиков с момента публикации.
2.2. Акцептом Оферты считается совершение Заказчиком любого из следующих действий:
— оплата аванса (полностью или частично) по реквизитам Подрядчика на основании выставленного счёта или счёта, указанного в Заказе;
— направление Подрядчику подписанного со своей стороны Технического задания (Приложение №1) и Сметы (Приложение №2) любым из способов: электронная почта, мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Макс), с последующим предоставлением оригиналов по требованию Подрядчика.

2.3. Датой заключения Договора считается дата получения Подрядчиком первого из перечисленных в п.2.2 действий. Договор считается заключённым на условиях Оферты, действовавшей на дату акцепта.
2.4. Заключая Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми его условиями, а также даёт согласие на обработку персональных данных в соответствии с разделом

3. Предмет Договора
3.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы своими силами и с применением собственного оборудования, а Заказчик обязуется предоставить необходимые для выполнения работ сведения (доступ к помещению, информацию и т.п.) и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Конкретный объём, содержание, сроки, место выполнения работ, стоимость и порядок оплаты определяются:
— Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью Договора;
— Сметой (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью Договора.
3.3. Условия, согласованные в Техническом задании и Смете, изменению не подлежат, если иное не согласовано сторонами путём подписания дополнительного соглашения в письменной форме (в том числе путём обмена сканами по электронной почте).

4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить работы в объёме и в срок, предусмотренные Техническим заданием и Сметой.
4.1.2. Немедленно уведомить Заказчика (по электронной почте или в мессенджере) и приостановить работы при обнаружении обстоятельств, препятствующих достижению желаемого результата, либо при неблагоприятных последствиях указаний Заказчика. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней согласовать дальнейшие действия.
4.1.3. Своевременно предоставить Заказчику Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №3).
4.1.4. Обеспечить соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности на объекте выполнения работ.
4.1.5. После завершения работ очистить объект от строительного мусора и материалов.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Использовать видео- и фотосъёмку выполненных работ только с письменного согласия Заказчика.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты и предоставления доступа к объекту.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно принять и оплатить работы в порядке, предусмотренном Договором и Сметой.
4.3.2. Освободить помещение для проведения работ либо своими силами и за свой счёт обеспечить сохранность находящегося в помещении имущества. Подрядчик не несёт ответственности за имущество, оставленное Заказчиком в месте выполнения работ, если Заказчик не обеспечил его сохранность.
4.3.3. Предоставить Подрядчику все необходимые сведения и доступ к объекту для выполнения работ.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ своими материалами, изделиями и оборудованием, если иное не предусмотрено Сметой.
5.2. Если Сметой предусмотрено использование материалов Заказчика, то такие материалы оплачиваются Заказчиком отдельно (путём компенсации или предоплаты) и становятся его собственностью.
5.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика или приостановки работ более чем на 30 календарных дней по вине Заказчика, неиспользованные материалы (приобретённые за счёт Заказчика) возвращаются, а использованные – не компенсируются.

6. Стоимость работ и порядок расчётов
6.1. Стоимость работ по каждому Заказу определяется Сметой (Приложение №2) и включает все расходы Подрядчика, если иное не указано в Смете.
6.2. Оплата производится в порядке, указанном в Техническом задании (Приложение №1), но по умолчанию:
— Аванс 50% от стоимости работ – в течение 3 рабочих дней после акцепта Оферты и получения счёта.
— Окончательный расчёт 50% – в течение 5 рабочих дней после подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
6.3. Допускается выплата аванса в ином размере по соглашению сторон (путём указания в Заказе).
6.4. Все расчёты производятся в российских рублях безналичным переводом на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 15. Обязательства по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счёт Подрядчика.
6.5. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощённой системы налогообложения.
7. Порядок сдачи-приёмки работ
7.1. По итогам выполнения работ по каждому Техническому заданию Подрядчик направляет Заказчику Акт (Приложение №3) и иную отчётную документацию, если она предусмотрена.
7.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта:
— подписать его и направить Подрядчику;
либо
— направить мотивированный отказ с перечнем недостатков.
7.3. Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт и не предоставил мотивированный отказ, работы считаются принятыми без замечаний, а Акт – подписанным со стороны Заказчика.
7.4. При наличии недостатков Заказчик отражает их в Акте. Подрядчик обязан устранить недостатки в разумный срок (не более 10 рабочих дней, если иной срок не указан в Техническом задании). После устранения составляется новый Акт, либо недостатки считаются устранёнными с момента подписания Акта.
7.5. С момента подписания Акта (или признания его подписанным в силу п.7.3) обязательства Подрядчика по соответствующему Заказу считаются исполненными.

8. Гарантийный период
8.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ на момент передачи соответствует Договору и пригоден для использования по назначению.
8.2. Гарантийный период составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта (или признания его подписанным).
8.3. Гарантия не распространяется на:
— дефекты, возникшие вследствие неправильной эксплуатации, механических повреждений, действий третьих лиц, форс-мажора;
— материалы, приобретённые Заказчиком самостоятельно;
— естественные процессы усадки, осадки конструкций (для ремонтных работ).
8.4. Обнаруженные в гарантийный период недостатки устраняются Подрядчиком за свой счёт в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.
9.2. За просрочку выполнения работ (по вине Подрядчика) – неустойка 0,1% от стоимости работ по соответствующему Заказу за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости работ.
9.3. За просрочку оплаты (аванса или окончательного расчёта) – неустойка 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
9.4. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств в натуре.
9.5. Подрядчик не несёт ответственности за сохранность имущества Заказчика, если Заказчик не выполнил обязанность по его освобождению или обеспечению сохранности (п.4.3.2).

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): войны, стихийные бедствия, забастовки, принятие актов госорганов, делающих невозможным исполнение, и т.п.10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, обязана уведомить другую сторону в течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия форс-мажора.
11. Изменение и расторжение Договора
11.1. Договор (Оферта) может быть изменён Подрядчиком в порядке п.2.1. Изменения для уже заключённых Договоров возможны только по соглашению сторон.
11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону за 10 календарных дней. При этом:
— Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на дату прекращения;
— Подрядчик возвращает неотработанный аванс (если он был) в течение 10 рабочих дней.
11.3. Расторжение Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения, допущенные в период его действия.

12. Порядок разрешения споров
12.1. Споры решаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен.
12.2. Претензия направляется по электронной почте или мессенджерам с последующим направлением оригинала по почте (при необходимости). Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с момента получения.
12.3. При недостижении соглашения спор передаётся в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц/ИП) либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Подрядчика (для граждан-Заказчиков).

13. Конфиденциальность и персональные данные
13.1. Условия Договора и любая информация, ставшая известной сторонам при его исполнении, является конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
13.2. Заказчик, акцептуя Оферту, даёт согласие Подрядчику на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, контактные данные, адрес) в целях исполнения Договора, включая передачу третьим лицам (курьерским службам, банкам) в объёме, необходимом для исполнения обязательств. Согласие действует в течение срока действия Договора и 1 года после его окончания.
13.3. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив письменное уведомление Подрядчику. В этом случае Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика с даты получения уведомления.

14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств (включая гарантийные).
14.2. Все уведомления и документы могут направляться по электронной почте, через WhatsApp, Telegram, Макс. В случаях, когда требуется письменный документ на бумажном носителе, стороны обмениваются сканами с последующей досылкой оригиналов.
14.3. Приложениями к Договору являются:
· Приложение №1 – Техническое задание (обязательно заполняется по каждому заказу);
· Приложение №2 – Смета (обязательно заполняется по каждому заказу);
· Приложение №3 – Акт приема-передачи выполненных работ.
14.4. Недействительность какого-либо условия Договора не влечёт недействительности остальных условий.

15. Реквизиты Подрядчика
Индивидуальный предприниматель Кулаева Ирина Павловна
Адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.33, к.2, кв.142
ИНН: 773102925050
ОГРНИП: 324774600634413
Расчётный счёт: 40802810224910002472
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счёт: 30101810145250000411
Телефон: +7 (926) 478-80-55
E-mail: kulaevai@yandex.ru

Подрядчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять реквизиты, уведомив об этом Заказчика через сайт или по электронной почте.